会所装修合同范本 第一篇
委托人(甲方):
承接人(乙方):
甲乙双方经友好协商,甲方选择委托乙方启动居室装潢。为保证工程顺利启动,依据国度有关法律规则,特签署本合同,以便独特遵守。
第一条:工程详情
1、工程地址:
2、委托方式:甲方将屋宇装修工程承包给乙方。
第二条:工程价款
工程价款(金额): 元,包括(装修资料费、人工费、设计费、施工清运费及其他杂费等)
第三条:资料供应
1、一切装潢所需的资料,都由乙方供应。乙方严厉依照国度有关多少钱条例规则,对本合同中所用资料一概实行密码标价,资料均运行于本合同规则的装潢工程,非经甲方赞同,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用资料的双倍价款补救甲方。
2、乙方所提供的资料、设备如不合乎质量要求,或规格有差异,应制止经常使用。如已经常使用对工程形成的损失由乙方担任。
甲方向乙方预交首付款人民币 元,到施工完毕测验合格后一次性性付清余款。
第四条:附则
1、在装修时期若乙方工人形成设备与设备的损坏由乙方担任。
2、本协定签署后,工程不得转包。
3、本协定一式二份。甲乙双方各执一份,协定附件为本协定的组成部分,具有等同法律效能。
甲方: 乙方:
会所装修合同范本 第二篇
包方(甲方):
承包方(乙方):
为规范家庭室内装修的施工,包全双方的非法权力,现依据《xxx 经济 合同法》、《修建装置工程承包合同条例》、《xxx消费者权力包全法》、《省包全消费者非法权力条例》,xxxxxx建建(1997)92号文《家庭居室装璜装修治理试行方法》以及其它有关法律、法规规则的准则,结合本工程的详细状况,双方达成如下协定,独特遵宁。
一、详情
1.甲方装修住房系非法寓居。
乙方为本省(市)具有修建装璜资质、并经工商行政治理机关核准注销的企业法人、其他经济组织、集体工商户。
2.装修施工地点:城市(县)路(村)巷号 楼层 室。
3.住房结构:
4.装修施工内容:
室别部位装修内容及要求备注
5.承包方式:
6.总价款:元(其中人工费元,资料费元,详见清单。)
7.工期:自年 月日开工,至年 月日完工。工期为日。
二、关于资料供应的商定
1.甲方提供的资料
序号资料或设备称号规格型号单位数量质量等级抵现场时限
本工程甲方担任洽购供应的资料、设备,应为合乎设计要求的合格和产品,并应按时供应到现场。如甲方供应的资料、设备出现质量疑问或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示经常使用的,由此形成工程损失的,责任由甲方承当。甲方供应的资料抵现场后,经乙方验收,由乙方担任保存。因为保存不当形成的损失,由乙方担任抵偿。
2.乙方洽购的资料
序号资料或设备称号规格型号消费厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述资料,乙方应向甲方提交购货发票,并均运行于本合同规则的民宅装璜,非经甲方赞同,不得挪作他用。如乙方违犯此规则的,应按挪用资料价款的双倍补救给甲方。如乙方提供的资料系伪劣商品的,应按提供资料价款的以倍补救给甲方。
乙方洽购的资料、设备,如不合乎质量要求或规格有差异,应制止经常使用。如已经常使用,对工程形成的损失由乙方担任。
三、关于工程质量及验收的商定
1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变卦和《修建装璜工程施
2.本工程质量应到达国度质量评定合格规范。甲方要求部分或所有工程名目到达优异规范时,应向乙方支付由此参与的费用。
3.因为甲方提供的资料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承当,工期顺延。
4.因为乙方要素形成质量意外,其返工费用由乙方承当,工期不变。
四、有关安保消费和防火的商定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应合乎防火、防意外的要求,重要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道疏通、合格。乙方在施工中应采取必要的安保防护和消防措施,保证作业人员及相街坊民的安保,防止相街坊民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、东西破坏等意外的出现。如遇上述状况出现,属甲方责任的,甲方担任和抵偿;属乙方责任的,乙方担任修复和抵偿。
五、关于工程价款及结算的商定
1.合同签署后,甲方支付总价款的%,计元;
2.乙方施工中甲方要求参与上班量或中途扭转施工内容、要求,甲方应另行支付费用,工期顺延(详细内容双方另立补充协定,补充协定系本合同组成部分)。
3.双方款项往来,均应出具发票(或收据)。
六、其它
(一)甲方上班
1.甲方应在开工前天,向乙方提供经房管部门或物业治理部门认可的施工图纸或做法说明份,并向乙方启动现场交底。所有凌空或部分凌空屋宇,肃清影响施工的阻碍物。对只能部分凌空的屋宇中所滞留的家具、摆设等采取包全措施。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备,并说明经常使用留意事项。
2.做好施工中因暂时性经常使用专用部位操作以及发生影响邻里相关等协调上班。
3.如确实须要拆改原修建物结构或设备管线,担任到所在地房管部门或物业治理部门操持相应审批手续,并承当有关费用。
(二)乙方上班
①参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进展方案,交甲方审定。
②指派(姓名)为乙方驻工地代表,担任合同实行。按要求组织施工,保质、保量、按期成功施工义务,处置由乙方担任的各项事宜。
③未经甲方赞同和所在地房管或物业治理部门同意,不得轻易拆原有修建结构及各种设备管线。
④乙方在其装璜施工范畴内承当保修责任,保修期自本工程完工甲方验收合格之日起个月。
七、守约责任
1.因为甲方要素造成延期开工或中途停工,甲方应补救乙方
2.因为乙方要素逾期完工的,每逾期一天,乙方按甲方已累计付款额的%支付守约金。逾期天以上的,乙方应将甲方已支付的所有款项如数退还给甲方。
3.乙方应妥善包全甲方提供的设备及现场堆放的家具、摆设和其他东西,如有损坏,应照价抵偿。
4.甲方未操持任何手续,要求乙方拆改原有修建结构及设备管线,由此出现的损失或意外(包括罚款)由甲方担任并承当损失。
5.未经甲方赞同,乙方私自拆改原有修建结构或设备管线,由此出现的损失或意外(包括罚款),由乙方担任并承当损失。
八、纠纷处置方式
1.本合同实行时期双方出现争议时,在不影响工程进展前提下,双方可采取协商处置或请装璜施工住房所在地的树立行政主管部门或消费者协会调停。
2.当事人不愿经过协商、调停处置或协商、调停处置不成时,对本合同在口头中出现的争议双方赞同由----------仲裁委员会仲裁(当事人未商定仲裁机构,预先又没有达成书面仲裁协定的,可向人民法院起诉)。
九、其它商定
十、本协定一式份,甲,乙双方各执份,具有等同法律效能。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
会所装修合同范本 第三篇
甲方: ________宾馆(以下称甲方)
乙方:________有限公司(以下称乙方)
经甲乙双方友好协商, 宾馆客房、大堂装修达成协定如下:
1、 甲方责任:甲方担任清算必用品保证乙方能够顺利启动施工,报建手续,外界相关由甲方担任,水电到施工场地费用由甲方担任。
2、 乙方责任:乙方开工之日起担任场地洁净按甲方要求施工,单价按每间客房、厕所计算,客房、厕所按报价单附件为准,一切资料必定由甲方认可后乙方方可施工,甲乙双方协商认可大堂报价前方可施工。
3、 承包单价每间客房、厕所_/间计算。(另外1—4楼电梯井道土建工程包工包料为 元,本报价不含税)
4、 安保责任:在施工时期,此项装修施工环节中,现场由乙方治理,甲方帮忙,一切大小安保意外一切责任由乙方担任,与甲方有关,甲方不承当任何经济责任。
5、 付款方式:在签合同之日起,甲方付给乙方启动资金,其他工程款按工程量付款,工期在_____年_______月_______日开工至 _____年_______月_______日完工,如甲方要素不能施工,工期顺延,没其它要素,乙方没按期完工每天罚款 元,在工程完工验收后工程余款一次性性付给乙方,在工程款内预留5%作为保证金,如没有质量疑问,余款5%的保证金在乙方,在保修时期,如有质量疑问,甲方提早一天通知乙方来人培修,如甲方要素费用由甲方担任。如不是甲方要素一切培修费用由乙方担任。
6、 承包协定书甲乙双方各式一份签字失效。
甲方签字:
乙方签字:
身份证号码:
身份证号码:
电话:
电话:
_____年_______月_______日
会所装修合同范本 第四篇
甲方:
乙方:
经双方友好协商甲方赞同 男女卫生间天花板吊顶培修工程包给乙方,为明白双方责任和义务,保证工程质量,双方签署本协定,并独特遵守。
一、工程内容
1.男女卫生间天花板吊顶,工程量:㎡,单价 元;
2.电路变革,施工中工程量据实验收及资料单价启动 签证 认定;
2.合同价款:依照核算后价款据实结算。
二、承包方式:包工包料。
三、工期:须在规则的时期内完工。
四、结算方式:开具发票结算,在完工验算后一次性性付清培修工程款(除押金)。缴纳¥2000元押金,在工程保修期完毕后返还。
五、其它事项:
1、在施工环节中乙方必定保证工程质量,要求做到排污通顺、环境卫生、空气清爽。对因未按甲方要求及不合乎规则,形成的返工,乙方应及时给予返工直至合格为止,所出现的一切费用由乙方担任
2、乙方在施工环节中乙方必定做好安保防范措施,否则形成的安保意外及一切损失由乙方双方面承当,以至甲方形成损失的,甲方有权行使追偿权。
3、施工所用的各种机械设备工具资料由乙方自理。
4、保修期为1年,保修期从验收合格之日算起,在工程保修时期,形成的质量疑问乙方须及时上门培修。
5、保修时期,如有质量疑问,乙方应及时培修,所需资料由甲方担任。
6、以上协定一式二份,甲方执一份,乙方执一份。
7、本协定从签字之日起失效。
甲方:(公章)
乙方:
法人代表:(或代理人)
会所装修合同范本 第五篇
委托单位(以下简称甲方)
设计单位(以下简称乙方)
甲方委托乙方承当XX名目样板房平装修室内设计,经双方协商分歧,签定本合同。
一. 名目称号:XX名目样板房室内装璜设计
1. 工程地点:
2. 面积:室外部分:(按修建面积)。
二、设计步骤:签定设计合同─→设计意念图─→确定设计格调及平面规划─→效果图绘制(三张)─→施工图(提供12套)─→资料配搭选样─→图纸会审─→现场跟进服务(5-10次,每次来工地往复费用由施工方承当)。
三. 设计不要钱:
1. 经双方协商,确定本次合同名目标设计费规范为:室内装璜部分每平方米按元计算(含水、电), 设计费算计万元。
2. 样板房装修工程设计规范为/㎡,工程总造价不超越 万元。
四.工程各设计阶段及上班内容:
1.概念设计阶段:依据营销部门格调要求及我司限额设计要求提供3套概念图片,供甲方决策;
2.方案设计阶段:依据甲方确定的概念图片成功方案设计,包括平面布置及重要空间效果图,此外需提供主采样板及家私格调示用意,并启动方案汇报;
3.初步设计阶段(15天,不含甲方确认时期,3套):
⑴平面布置图;
⑵客厅、餐厅、主卧天花和低空图;
⑶重要部位立面图;
⑷重要设计说明;
⑸设计概算;
4. 施工图阶段(25天,12套)
⑴平面布置/部分平面图;
⑵天花布置/照明平面布置图;
⑶低空拼花图;
⑷立面图;
⑸设计说明、资料表、门表;
⑹剖面图;
⑺重要施工节点大样图;
⑻水电图、小型中央空调;
⑼前后小院园林设计图;
⑽成功设计估算书;
⑾. 软饰部分应提供每款家私、挂画和饰品的选型及供应商电话,无供应商须要定做的要有家私控制尺寸。
五. 付款方式:
1. 签定本合同7日内,甲方即付给乙方总设计费的30%,即人民币 。
2. 施工图交付后7日内,甲方即付给乙方总设计费的40%,即人民币 。
3.样板房装修施工成功,具有放开条件后7日内付清余款。
六 甲方责任:
1. 甲方变卦设计委托事项或修树立计方提交资料有误,或对提供的资料作较大修正,形成乙方设计返工,除双方需协商签定补充合同(或另定合同),从新明白有关条款外,甲方应按乙方所耗上班量向乙方支付相应的费用。
2. 甲方应按本合同支付设计费用。
七 乙方责任:
1. 乙方按合同向甲方交付设计文件;
2. 乙方对设计文件出现的遗漏或失误,担任修正或补充,担任向施工方做设计交底;
3.样板房施工环节中的设计配合。
4. 主创设计人员 ,本设计合同实行环节中乙方不得改换主创设计人员,一旦改换,按乙方守约处置。
八. 设计、施工技术配合;
1. 设计汇报次数依据设计须要确定;
2. 现场配合次数5-10次,以满足施工须要为准,不得因设计要素间断施工进展;
4.资料样板确认;
5.施工环节中设计调整,施工中如需设计调整,乙方不要钱启动设计调整;
6.家私样板确认;
7.软饰洽购配合等;
九.本合同未尽事宜,双方可签定补充协定,补充协定和本合同具有等同效能。
十. 本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
会所装修合同范本 第六篇
甲方(装修方):
乙方(施工方):
依据《xxx合同法》、《宁夏回族自治区修建装璜装修治理方法》及有关规则,就“阳光会所”内外部装璜装修工程事宜,经甲乙双方协商分歧,签署本合同。
一、工程详情
1、工程地点:贺兰县虹桥路天鹅湖小镇
2、屋宇结构: 框架
3、施工内容及要求:(详见附表1:《装璜装修工程施工名目确认表》;附表2:经甲乙双方确认的《阳光会所内外装璜装修工程设计图纸》。
4、 工程承包方式:包工、包料。
(详见附表第3:乙方提供的《阳光会所装璜装修资料明细表》)
二、施工期限
三、工程价款
1、装修费用:本合同项下装璜装修估算价款人民币为(小写 (大写(详见附表4:《阳光会所装璜装修工程报价单》)。
2、付款方式:
1、经甲方验收合格后,乙方应向甲方提交装修结算单和装修决算表,经甲方审核经事先,三十个上班日内一次性性向乙方支付装修费用。
2、双方款项往来,均应出具发票。
四、资料、设备的供应
乙方洽购的资料、设备,应合乎国度规范,否则对工程形成的损失由乙方担任。
(乙方洽购的资料、设备详见附表5)
五、工程变卦
施工环节中,甲方有权提出修正设计及增减工程名目,关于变卦相关事宜,双方可另行协商确定或签署补充协定。
六、施工安保
1、乙方在施工期内严厉遵守《修建装置工程安保技术规程》、《修建装置工人安保操作规范》,确保施工安保。
2、因为乙方在施工环节中违犯有关安保操作规程,造成出现安保或火灾意外,乙方应承当责任并抵偿甲方的经济损失。
七、工程质量、验收及结算
1、 工程质量按本合同商定实行。
2、 甲、乙双方应按以下几个阶段对隐蔽工程和两边工程启动审核验收,并填写工程验收单。
(1)杂工拆旧;(2)水电敷设;(3)瓦工砌帖;(4)木工制造;(5)漆工刷涂;(6)清扫卫生。
4、工程验收合格后,乙方应向甲方提交工程结算单和工程决算表及有关资料(详见附表7-1:《装璜装修工程结算单》;附表7-2:《装璜装修工程决算表》)。甲方自接到上述资料30天内给予同意或提出修正意见,到期未提出异议,视为赞同。
5、工程未经完工验收,甲方不得私自经常使用。完工验收未经经过的,乙方应依照甲方要求无条件返修。
6、工程完工后,空气质量应当合乎国度有关规范。如甲方提出对室内环境质量启动检测时,应委托具有相应资质的树立工程质量检测机构对室内环境质量启动检测,检测不合格的,乙方应承当相应责任。
八、工程保修
在反常作用条件下,工程保修期为一年,自工程完工验收合格之日起计算。
九、其它普通规则
对甲方的规则:
1、 向乙方提供施工须要的水、电等施工条件,并说明经常使用留意事项。
2、 甲方要求按合同商定的工程提早完工时,需征得乙方赞同。
3、 甲方指派 为代表,对工程质量、进展启动监视审核,操持变卦、验收、结算等手续。
对乙方的规则:
1、 乙方不得将工程转包给他人施工。
2、 工程完工未移交甲方之前,担任对现场的一切设备和工程成品启动治理。
3、 乙方指派 为驻工地代表,担任与甲方咨询协调,代表乙方操持变卦、验收、结算等手续。
十、工程监理
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签署《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、咨询方式及监理工程师的职责通知乙方。
十一、守约责任
甲、 乙方违犯本合同条款应承当相应守约责任,抵偿对方因此形成的.经济损失。
甲方未按合同的商定付款,每逾期一天,按逾期未付款的2‰支付守约金。 乙方私自转包工程,甲方有权要求停工,乙方应承当工程总造价20%的守约金并抵偿甲方由此而形成的其他经济损失。
乙方因自身要素逾期完工,每逾期一天,乙方按合同总价款的2‰支付守约金。
本合同失效后甲、乙双方不得私自变卦或解除合同,否则守约方将按工程估算总造价10%向对方支付守约金,并抵偿由此而形成的其他经济损失。
十二、争议或纠纷的处置
甲、 乙双方实行本合同如出现争议, 首先应协商处置,双方协商不成的,任何乙方可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
十三、其他商定
如有其他未尽事宜,双方另行签署补充协定启动商定。
十四、本合同正本一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。本合同自甲乙双方签字/盖章之日起失效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
年 月
年 月 日 日
会所装修合同范本 第七篇
甲方(发包方):
地址:
地址:
依照《xxx合同法》的规则,结合本工程详细状况,甲、乙双方本着被迫、对等、诚信、信赖的准则协商分歧,独特订立如下条款,以资双方独特信守。
第一条 工程详情
工程称号:高安市国内洗浴会所
工程地点:高安市
工程名目及承包范畴:全体装修、装璜、水电、设备装置等(包括屋面扣板吊顶、墙低空、贴瓷砖、淋浴器装置、管路铺设、墙低空防水处置、室内隔断砌筑、大白、窗台、楼梯理石装置、屋面爬梯处置、浴室洗衣房暖气装置、电器开关装置、灯具装置、水箱装置等)
工程内容:详细祥见《工程估算书》。
承包方式:包工包料
工程总额:人民币 元整(小写: 元) 。
第二条 工程款付款方式的商定
付款比例:
(1)工地开工时支付款: 计 元
(2)木工进场时支付款: 计 元
(3)油漆工进场时支付款: 计 元
(4)工程完工验收合格后支付款: 计 元
因工程名目(内容)变卦或参与惹起工程估算造价变卦,甲方应签定《名目变卦单》,因此而参与的费用应在工程完工验收之后2团体造日内一次性性支付给乙方。
工程施工时期,如甲方不凡要求,须乙方比合同工期提早完工时,应征得乙方赞同:乙方提早完工,甲方须支付乙方因赶工期参与的相应费用(费用额度依据工程详细状况由甲、乙双方另行协商) 。
施工环节中,如甲方未按以上商定付款方式及时付清款项,每延误一天,乙方有权向甲方按工程总造价的规范收取滞期费,直至甲方付清为止,乙方因此而形成的损失应由甲方承当。
工程完工操持验收移交手续后之工程尾款,如未按以上商定付款方式及时付清款项,每延误一天,乙方有权向甲方按工程尾款的的规范收取滞期费,直至甲方付清为止。
非甲方要素延误工期,造成工程不能按商定进展启动时,甲方接待的工程款项,可依据实践状况经甲乙双方协商分歧后,延期支付。
甲方接待的工程款项,不得交付予非合同签署人或非合同签署之委托人,否则,由此发生的一切结果有甲方自行承当。
第三条 工期商定
施工环节中,甲方要求修正一般设计方案的,须在该工程名目未正式施工前通知乙方施工治理员和/或设计师,乙方设计师须在接到通知3天内启动修正,并通知甲方确认,因此而形成的工期延误,工期顺延;
施工名目中由甲方提供的装璜资料,乙方须提早交付甲方,以便甲方及时预备资料:如因甲方预备资料不迭时或不预备,延误工期,工期顺延;如因乙方不迭时通知甲方预备资料,造成甲方不能及时和/或预备资料而延误工期,工期不顺延。
施工环节中,隐蔽工程施工终了,甲方在接到《工程验收通知单》后,因故未能及时启动隐蔽工程验收并要求复验的,由此形成的工期延误,工期顺延。
因甲方要素,参与工程量和/或工程名目更改时,工期顺延。
工程完工后,甲方提出整改要求的,由此形成的工期延误,工期顺延。
因甲方所属物业治理部门要素造成的工期延误,工期顺延。
因停水、停电、台风等主观要素造成的工期延误,工期顺延。
因消防工程、中央空调工程要素造成的工期延误,工期顺延。
以上条款中之工期顺延条款形成合同工期延误,甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款形成合同工期延误,由乙方依照工程总造价的规范向甲方支付延误费。
第四条 工程名目(内容)变卦的商定
签署本施工合同后正式施工前,如甲方要求删除部分工程名目(内容),甲、乙双方须签署《工程名目(内容)变卦确认单》。已施工工程名目,甲方须按该名目总造价的50%,向乙方支付资料费、人工费,已完工工程名目,甲方须按该名目总造价的100%,向乙方支付资料费、人工费。
第五条 工程质量及验收的商定
乙方须依照本合同之附件《工程估算书》所列明的资料质量规范洽购施工资料;甲方可对装璜饰面板等资料之色彩、花式启动确定;对乙方所洽购资料按所列明规范启动验收。
乙方须依照本合同之附件《工程估算书》中所规则施工工艺及施工内容启动施工。
甲乙双方按《江西省装璜工程验收规范》启动施工质量验收。
完工工程验收:工程施工终了,乙方开出《工程验收通知单》通知甲方启动完工工程验收;甲方自接到《工程验收通知单》7日内,须协同乙方启动完工工程验收,如甲方在商定时期内不能及时启动完工工程验收且超越7团体造日的视为验收合格,完工验收终了,甲乙双方签署《工程完工验收表》并操持工程移交手续。
第六条 工程结算的商定
工程完工,甲乙双方操持完移交手续后,乙方须在7团体造日外向甲方送达《工程结算表》,甲方须在工程验收合格30团体造日内付清一切结算款项。
工程结算款内容包括:工程施工结算款、甲方付款滞期费、应甲方要求乙方提早完工赶工费、扣减乙方工程延误费等。
甲方按规则时期支付完毕算款项后,乙方开具工程质量保修单。
第七条 服务的商定
施工环节中,乙方所属上班人员有协同甲方启动资料导购、材质甄别义务。
工程完工结算终了,甲方凭乙方开具保修单、工程结算单、收款凭证作为保修凭据。
保修服务时期:工程完工起次日的360团体造日内,即一年。
保修内容及保修范畴:
乙方以包工包料方式启动的施工名目因乙方所用资料质量、施工工艺不当惹起的质量疑问,乙方实行所有不要钱保修;
乙方以包工不包料方式启动的施工名目因乙方施工工艺不当惹起的质量疑问,乙方实行所有不要钱保修(包括抵偿甲方自购资料);
乙方以包工包料方式启动的施工名目因甲方经常使用保养不当惹起的质量疑问、乙方以包工不包料方式启动施工名目因材质惹起的质量疑问,乙方实行有偿保修,乙方代买装修资料的,乙方收取资料费、人工费,甲方自购资料的,乙方收取人工费。
乙方施工名目超越保修期的,对甲方实行有偿保养,不要钱内容为;资料费、人工费。
合同签署之后,如双方毁约,毁约方须向对方支付合同总价的5%作为守约金。
第八条 其他商定
本合同自双方签署后,即出现法律效能,未正式实行该合同条款之前,如甲乙任何一方双方面中断该合同,须按合同估算总额的2%向对方予以抵偿。
本合同实行环节中,因一方要素造成合同无法继续实行的,应及时通知对方,并操持合同中断结算手续,形成对方损失的,应予抵偿。
施工时期,乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承当。
施工时期,因乙方施工操作不当或在施工现场生火或经常使用电炉形成的一切灾祸及人身伤亡由乙方负所有责任。
施工终了,乙方须对施工现场启动清洁整顿。
因为无法抗力事情对合同的实行带来必定影响,依据水平不同,甲乙双方协商解除合同、部分实行合同、延期实行合共事宜。
第九条 争议处置的商定
与本合同的有效性、实行、守约及解除等有关的争议,甲乙双方友好协商处置。
向合同签署地人民法院起诉,由法院裁定处置。
第十条 附则
本合同一式二份,双方各执一份,具等同法律效能,双方应独特遵守。
本合同未尽事宜,双方协商处置。
会所装修合同范本 第八篇
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依据《xxx合同法》以及其他有关法律法规规则的准则,为包全双方的非法权力,结合本工程的详细状况,双方达成如下协定,独特遵守。
一、详情
1、甲方装修工地系非法租用。
2、乙方为本市经工商行政治理机关核准注销并经市建委有关部门审定具有装璜《资质证书》的企业法人。
3、装璜施工地点:赣州市章贡区章江北小道144号春江花月店面及写字楼。
4、施工面积:约1300平方米(以实践测量确认的面积为准)。
5、装修施工内容:详见乙方提供、经甲方确认的施工图。
6、承包方式:包工包料(所触及名目详见估算书)。
7、价款:人民币壹佰伍拾伍万元整(¥155万元整)。
经双方认可,变卦施工内容,变卦部分的工程款按实另计。
8、工期:自20xx年11月11日开工,一楼及店招部分20xx年12月31日完工(工期51天);二楼完工时期顺延19天至20xx年1月19日(工期算计70天)。
二、关于资料供应的商定:
本工程由乙方担任洽购资料(业主担任部分除外),一切资料应为合乎设计要求的合格产品,详细品牌和资料要求见合同附件装修工程估算书。乙方供应的资料抵现场后,甲方启动抽检,发现未按合同要求的所有退回。
三、关于工程质量及验收的商定:
1、本工程由乙方设计施工方案。甲方领有该设计的一切常识产权,并可以在未来其他的名目中经常使用。
2、因为乙方要素形成质量意外,其返工费用由乙方承当,工期不变。
四、关于工程价款及结算的商定:
1、工程价款按工程进展支付
(1)开工前支付一期款,金额为总金额的40%,计62万元整;
(2)施工满30天支付二期款,金额为总金额的30%,计万元整;
(3)工程验收合格日支付三期款,金额为总金额的30%,计万元整。
2、参与工程名目签署名目变卦表按实践结算
3、工程保修期壹年。须工程款所有结清,甲、乙双方方能签署《工程保修单》,保修期从完工验收签章之日起计算。甲方滞留人民币伍万元整作为保证金(不计利息),保修期满后三天内一次性性支付给乙方。
4、双方款项往来,均应出具收据,施工完毕开具发票,所触及税金由甲方增补。
五、其它事项
1、甲方上班:
甲方应协调好物业部门操持相关施工手续,并确保晚班能反常施工(18:00-22:00)。乙方应布置好早晨施工时期,不能经常使用电切割机等大型噪音设备的施工。
2、乙方上班:
(1)乙方指派一名名目经理为乙方工地代表。按要求组织施工,保质、保量、按期成功施工义务,处置由乙方担任的各项事宜。
(2)施工时期,乙方出现任何意外,一切经济与法律责任和费用都由乙方自行承当,甲方概不担任,安保设备费及各项费用均包在 工程造价 中。
六、守约责任:
1、甲方未按合同商定付款的,逾期三天,第四天起每天按接待工程款的5%支付守约金。
2、因为乙方要素逾期完工的,逾期三天,第四天起每天按未付工程款的5%支付守约金(无法抗力要素除外,如:室外天气、停水停电、扰民惹起居民阻遏等)。
3、甲方未操持有关手续,强行要求乙方拆改原有修建承重结构及共用设备管线,由此出现的损失或意外(包括罚款)由甲方担任并担责任。
4、乙方私自拆改原有修建承重结构或共用设备管线,由此出现的损失或意外(包括罚款),由乙方担任并承当责任。
七、纠纷处置方式:
1、因工程质量双方出现争议时,双方可协商处置。当事人不愿经过协商、调停处置,或协商、调停处置不成时,可以依照本合同商定向市仲裁委员会或人民法院提起诉讼放开仲裁。
八、合同的变卦和解除:
1、合同经双方签字失效后,双方必定严厉遵守。任何一方需变卦合同内容,应经协商分歧后,从新签署补充协定。如要中断合同,提出中断合同一方,要以书面方式提出,应按合同总价款30%支付守约金,并操持中断合同手续。
2、施工环节中任何一方提出中断合同,须向另一方以书面方式提出,经双方赞同操持清算手续,订立中断合同协定,可视为本合同解除。
九、其它商定:
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有等同法律效能。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章): 乙方(签章):
委托代理人: 法定代表人:
会所装修合同范本 第九篇
发包方(简称甲方):_____________
承包方(简称乙方):_____________
依据《xxx合同法》、《装璜装修治理试行方法》以及其他有关法律法规规则的准则,为包全双方的非法权力,结合本工程的详细状况,双方达成如下协定,独特遵守。
一、 详情及要求
1、装璜施工地点:
2、装璜施工内容:
3、承包方式:_____
4、总价款:¥____元,大写(人民币):_____
经双方认可,变卦施工内容,变卦部分的工程款按实另计。
5、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日完工,工期___天。
甲方要求:
1、装修要求以商场为准,且必定经过商场的验收合格;
2、以装修效果图为准;
3、资料必定经常使用甲方所提供的资料报表口头;
4、依照商场合规则的装修时期完工并顺利经过验收;
二、关于资料供应的商定:
1、乙方提供的资料:详见附件《主资料报价单》。
2、乙方供应的资料、设备,如不合乎质量要求或规格有差异,应制止经常使用。如已经常使用,对工程形成的损失由乙方担任。如乙方提供的资料、设备系伪劣商品,应按资料、设备价款的双倍补救给甲方。
三、关于工程质量及验收的商定:
1、本工程口头DBJ08-62-97《修建装璜工程技术规程》、DB31/T30-1999《装璜装修验收规范》和市树立行政主管部门制订的其它中央规范、质量评定验收规范。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、因为乙方要素形成质量意外,其返工费用由乙方承当,工期不变。
4、在施工环节中,甲方提出设计修正意见及增减工程名目时须提早与乙方咨询,在签署《工程名目变卦单》后,方能启动该名目标.施工,由此影响完工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所惹起的一切结果,甲方自傲,给乙方形成损失的,甲方应予抵偿。
5、工程验收。工程验收以商场及甲方验收为准,验收合格后付款。
四、关于工程价款及结算的商定:
工程款付款方式列下表: 付款时期 :合同签定后
第一次性付款: 金额 : 大写:
第二次付款工期进展过半付: 元
完工验收合格后 付其他款 : 元
介绍合同范本·修建装璜工程施工合同(甲种本)·办公楼装修合同·装璜装修合同·广东省室内装璜装修工程施工合同·装修合同书样本·装修施工协定书
五、守约责任:
1、因为甲方要素造成延期开工或中途停工,工期顺延。
2、因为乙方要素逾期完工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付守约金。
3、如未按甲方质量启动施工制造,一切损失由乙方承当,并赔付甲方相应守约金为加工费的20%。且甲方有权不支付后续工程款。
4、如乙方中途守约除退还甲方预付款,并抵偿条款20%的相应守约金
六、纠纷处置方式:
1、因工程质量双方出现争议时,凭本合同文本,可向修建装璜协会装璜委员会商请调停,也可向所在区、县树立行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿经过协商、调停处置,或协商、调停处置不成时,可以依照本合同商定向―――市仲裁委员会放开仲裁―――人民法院提起诉讼。(将不选定的处置方式划出)
七、合同的变卦和解除:
1、合同经双方签字失效后,双方必定严厉遵守。任何一方需变卦合同内容,应经协商分歧后,从新签署补充协定。如要中断合同,提出中断合同一方,要以书面方式提出,应按合同总价款___%支付守约金,并操持中断合同手续。
2、施工环节中任何一方提出中断合同,须向另一方以书面方式提出,经双方赞同操持清算手续,订立中断合同协定,可视为本合同解除。
八、其它商定:
九、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有等同法律效能。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 委托代理人:
住 址: 地 址:
电 话: 电 话:
邮 编: 邮 编:
会所装修合同范本 第十篇
发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方)
地址: 地址:
电话: 委托代理人: 电话:
施工担任人: 电话:
依照《xxx合同法》及有关法律、法规的规则,结合家庭居室装璜装修工程施工的特点,双方在对等、被迫、协商分歧的基础上,就发包人的家庭居室装璜装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协定:
第一条 工程详情
工程地点:___________________。
工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装璜装修工程施工名目确认表。附表2:家庭居室装璜装修工程内容和做法一览表)。
工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分资料
(3)承包人包工、发包人包料
合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元
第二条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份
第三条 发包人义务
开工前____天,为承包人入场施工发明条件。包括:搬清室内家具、摆设或将室内不易搬动的家具、摆设归堆、遮蔽,以不影响施工为准则;
提供施工时期的水源、电源;
不拆动室内承重结构,如需拆改原修建的非承重结构或设备管线,担任到有关部门操持相应的审批手续;
施工时期发包人仍需部分经常使用该居室的,担任做好施工现场的捍卫及消防等项上班;
介入工程质量和施工进展的监视,担任资料进场、完工验收。
第四条 承包人义务
施工中严厉口头安保施工操作规范、防火规则、施工规范及质量规范,按期保质成功工程;
严厉口头有关施工现场治理的规则,不得扰民及污染环境;
包全好原居室室内的家具和摆设,保证居室内上、上水管道的疏通;
保证施工现场的整洁,工程完工后担任清扫施工现场。
第五条 工程变卦
工程名目及施工方式如需变卦,双方应协商分歧,签定书面变卦协定,同时调整相关工程费用及工期。
第六条 资料的提供
由发包人提供的资料、设备,发包人应在资料运到施工现场前通知承包人,双方独特验收并操持交接手续;
由承包人提供的资料、设备,承包人应在资料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人测验。
第七条 工期延误
(1)工程质变动和设计变卦;
(2)无法抗力;
(3)发包人赞同工期顺延的其他状况。
因发包人未按商定成功其应担任的上班而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的资料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承当,工期顺延。
发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
因承包人责任不能按期开工或无端中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人要素形成工程质量存在疑问的,返工费用由承包人承当,工期不顺延。
第八条 工程款支付方式
双方商定按以下第____种方式支付工程款:
(1)合同失效后,发包人按下表中的商定间接向承包人支付工程款:
(2)其他支付方式。
工程验收合格后,承包人应向发包人提收工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为赞同,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
第九条 守约责任
合同双方当事人中的任何一方因未实行合同商定或违犯国度法律、法规及有关政策规则,遭到罚款或给对方形成损失的均由责任方承当责任,并抵偿给对方形成的经济损失。
未操持验收手续,发包人提早经常使用或擅智能用工程成品而形成损失的,由发包人担任。
因一方要素,形成合同无法继续实行时,该方应及时通知另一方,操持合同中断手续,并由责任方抵偿对方相应的经济损失。
因为承包人要素,工程质量达不到双方商定的质量规范,承包人担任修缮,工期不予顺延。
第十条 合同争议的处置方式
本合同在实行环节中出现的争议,由当事人双方协商处置;也可由有关部门调停;协商或调停不成的 依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 几项详细规则
因工程施工而发生的渣滓,由承包人担任运出施工现场,并担任将渣滓运到指定的地点,发包人担任支付渣滓清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
施工时期,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保存。工程完工验收后,发包人担任提供新锁____把,由承包人当场担任装置交付经常使用。
施工时期,承包人每天的上班时期为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十二条 其他商定事项:
第十三条 附则
本合同经双方签字(盖章)后失效,合同实行终了后中断。
本合同签署后工程不得转包。
本合同一式____份,双方各执____份,____部门____份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
会所装修合同范本 第十一篇
发包方(简称甲方):________________
承包方(简称乙方):________________
甲乙双方经友好协商,甲方选择委托乙方启动住房装修,为包全双方的非法权力,结合本工程的详细状况,双方达成如下协定,独特遵守。
一、工程详情
1. 装璜施工地点:
2. 住房结构: 房型 房 厅 套,施工面积 平方米。
3. 装璜施工内容:详见附件一《装璜施工内容表》。
4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期: 自________年________ 月________日开工,至________年________月________日完工,________工期________天。
二、工程价款及结算的商定
1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次性,对估算设计认可签署合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
(2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 算计_________元
(3)第三次 施工环节中 工期进展过半 支付工程总造价40% 算计_________元
(4)第四次 完工验收今日 支付工程总造价10% 算计_________元
(5)工程保修期两年。工程款所有结清后,甲、乙双方签署《工程保修单》,保修期从完工验收签章之日起算。
三、关于资料供应的商定
1.甲方提供的资料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方担任洽购供应的资料、设备,应为合乎设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应操持验收手续。如甲方供应的资料、设备出现质量疑问或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示经常使用的,由此形成工程损失的,责任由甲 方承当。甲方供应的资料抵现场后,经乙方验收,由乙方担任保存,乙方可收取甲方提供资料价款保存费,费率由双方商定,因为保存不当形成的损失,由乙方担任抵偿。
2.乙方对甲方洽购的装璜资料、设备,均运行于本合同规则的住宅装璜,非经甲方赞同,不得挪作他用。如乙方违犯此规则,应按挪用资料、设备价款的双倍补救给甲方。
3.乙方供应的资料、设备,如不合乎质量要求或规格有差异,应制止经常使用。如已经常使用,对工程形成的损失由乙方担任。如乙方提供的资料、设备系为伪劣商品,应按资料、设备价款的双倍补救给甲方。
四、关于工程质量及验收的商定
1.本工程口头dbj08 – 62 – 97《住宅修建装璜工程技术规程》、db31/t30 –1999《住宅装璜装修验收规范》和市树立行政主管部门制订的其它中央规范、质量评定验收规范。
2.本工程由________方设计施工方案。
3.甲方提供的资料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承当,工期顺延。因为乙方要素形成质量意外,其返工费用由乙方承当,工期不变。
5.工程验收甲、乙双方应及时操持隐蔽工程和两边工程的审核与验收手续,甲方不能按预定规则日期参与验收,由乙方组织人员启动验收,甲方应予抵赖。预先,若甲方要求复验,乙方应按要求操持复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承当,工期也予顺延。
五、有关安保消费和防火的商定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应合乎防火、防意外的要求,重要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道疏通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安保防护和消防措施,保证作业人员及相街坊民的安保,防止相街坊民住房的管道梗塞、渗漏水、停电、东西破坏等意外出现。如遇上述状况出现,属甲方责任,甲方担任和抵偿;属于乙方责任的,乙方担任修复和抵偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业治理部门认可的施工图纸,并向乙方启动现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明经常使用留意事项。做好施工中暂时性经常使用专用部位操作以及发生邻里相关等的协调上班。
2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期成功施工义务,处置由乙方担任的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方赞同和所在地房管或物业治理部门同意,不得轻易拆改原有修建承重结构及各种共用设备管线。
七、守约责任
1.因为甲方要素造成延期开工或中途停工,甲方应补救乙方因停工、窝工所形成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的商定付款的,每逾期一天,支付_______元守约金。
2.因为乙方要素逾期完工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付守约金。
八、纠纷处置方式
双方如对合同口头出现争议,应经过友好协商处置,如协商有效的,可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变卦和解除
合同经双方签字失效后,双方必定严厉遵守。
十、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有等同法律效能。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章): 电话:
乙方(签章): 电话:
签署地点:
会所装修合同范本 第十二篇
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
甲方将_____大型超市装修工程发包给乙方,依据《xxx合同法》、《装璜装修治理试行方法》,为包全双方的非法权力,本着对等互利的准则,经双方协商,达成如下条款,独特遵守。
一、 详情及要求
1、装璜施工地点:_____太阳国内底商
2、装璜施工内容:低空基础工程、吊顶、墙面装璜、包柱、木质衣架、柜组合及装璜
3、承包方式:包工包料
4、价款结算:依照___年新疆哈密地域修建装璜装置工程定额及相应工程造价消息文件结算;变卦的施工内容,经双方认可后,变卦部分的工程款按实结算。
二、甲方要求:
1、装修要求以相应超市门店设计为准,且必定经过相应的验收并合格;
2、以装修效果图为准;
3、资料必定经常使用甲方所提供的资料报表口头;
4、依照合同所规则的装修时期完工并顺利经过验收;
三、关于资料供应的商定:
1、乙方提供的资料:详见附件《主资料报价单》。
2、乙方供应的资料、设备,如不合乎质量要求或规格有差异,应制止经常使用。
四、关于工程质量及验收的商定:
1、本工程口头DBJ08-62-97《修建装璜工程技术规程》、DB31/T30-1999《装璜装修验收规范》和市树立行政主管部门制订的其它中央规范、质量评定验收规范。
2、本工程由_甲_方提供设计方案。
3、因为乙方要素形成质量意外,其返工费用由乙方承当,工期不变。
4、在施工环节中,甲方提出设计修正意见及增减工程名目时须提早与乙方咨询,在签署《工程名目变卦单》后,方能启动该名目标施工,由此影响完工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所惹起的一切结果,甲方自傲,给乙方形成损失的,甲方应予抵偿。
5、工程验收。工程验收以甲方及相应主管部门验收为准。
五、关于工程价款及结算的商定:
合同款总额为 3500000 元人民币,大写叁佰伍拾万元 。分三次结算。
第一次性付款:合同签定后七个上班日内,甲方支付合同总额60%给乙方作为开工预付款。
第二次付款:工期进展过半支付至合同总额的90%。
第三次付款:在完工验收合格后双方对结算书无异议后,14个上班日内付清余款。
六、守约责任:
1、因为甲方要素造成延期开工或中途停工,工期顺延。
2、因为乙方要素逾期完工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_1_%向甲方支付守约金。
3、如未按甲方质量启动施工制造,一切损失由乙方承当,并赔付甲方相应守约金为加工费的20%。且甲方有权不支付后续工程款。
4、如乙方中途守约除退还甲方预付款,并抵偿条款20%的相应守约金
七、纠纷处置方式:
1、因工程质量双方出现争议时,凭本合同文本,可向修建装璜协会装璜委员会商请调停,也可向所在区、县树立行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿经过协商、调停处置,或协商、调停处置不成时,可以依照本合同商定向市仲裁委员会放开仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、合同的变卦和解除:
1、合同经双方签字失效后,双方必定严厉遵守。任何一方需变卦合同内容,应经协商分歧后,从新签署补充协定。如要中断合同,提出中断合同一方,要以书面方式提出,应按合同总价款_10_%支付守约金,并操持中断合同手续。
2、施工环节中任何一方提出中断合同,须向另一方以书面方式提出,经双方赞同操持清算手续,订立中断合同协定,可视为本合同解除。
九、其它商定:
为了保证合同顺利实行,要求乙方支付人民币7万元给甲方作为履约保证金,合同解除或中断后甲方退还乙方。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,具有等同法律效能。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 委托代理人:
住 址: 地 址:
电 话: 电 话:
邮 编:邮 编:
签署地点:
会所装修合同范本 第十三篇
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依照《xxx合同法》、《xxx修建法》及其他有关法律、行政法
第一条 乙方资质状况
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
第二条 乙方承包内容及承包方式
工程称号:
工程地点:
施工内容及承包范畴: 工程粗浅设计、
施工方式:包工、包料。
平装修工程施工的重要名目:
配合甲方及时启动粗浅设计。
吊顶工程施工一切上班内容;
低空工程施工一切上班内容;
墙柱面工程施工一切上班内容;
其他平装修工程(不锈钢装璜条、卫生间洗漱台面等)
为成功平装修工程施工所采取的一切措施;
脚手架搭拆;
以上未蕴含的乙方施工范畴内的粗浅设计图纸中的一切平装修内容的施工;
乙方施工范畴内的平装修施工的一切资料(包括完工资料、完工图的编制等);
其他上班
乙方施工范畴内进出场的各种资料、设备的水平、垂直倒霉、堆码划一、清算及装装车;
标高控制点由乙方自行担任;
工程名目消费和安保文化施工所需的树立、保养、培修及撤除上班。
为保证工期、质量和安保、文化施工所投入的各项上班和费用。
第三条 施工工期
施工工期:
施工始于: 年 月 日,止于: 年 月 日。
乙方必定满足工期要求,若乙方不满足甲方的工期要求按本合同第条款口头。甲方要求的的阶段性节点工期文件若乙方拒绝签字,甲方有权扣除总结算价款的10%作为对乙方的处分。
当出现下列状况后,经甲方书面认可工期可以相应顺延:
出现无法抗力;
工地非乙方要素停水、停电累计超越8小时;
甲供资料供应不迭时,乙方报甲方书面确认,但依照进展方案各工序的有效施工时期不变。
如出现上述所列状况,形成停窝工时,乙方及时用书面方式将详细要素交甲方审查认可顺延相应工期。
第四条 工程质量治理要求及工程验收
乙方施工质量合乎甲方质量体系要求,并保证明现。
乙方所施工工程名目质量重大违犯甲方质量体系要求的有关规则,甲方有权双方面中断合同,一切损失由乙方承当。
乙方必定依据设计要求、国度规范、行业规范及工程实践状况启动粗浅设计,确保设计安保、牢靠,成功设计用意,满足配置要求。
工程验收依照国度现行公布的《工程施工及验收规范》及 市的有关质量验收规范。
验收结果或工程完工验收结果标明乙方施工质量不合格时,乙方应担任承当由此造成的甲方的相关损失。
乙方应配合甲方对其上班启动的初步验收,以及甲方按树立单位或树立行政主管部门要求的触及乙方上班内容、施工场地的审核、隐蔽工程验收及工程完工验收,乙方应
第五条 甲方义务
甲方委派 同志为施工现场担任人,对工程质量、进展、安保及文化施工等状况启动监视,活期召开例会,组织有关部门启动完工验收。
帮忙乙方协调处置外部各方面的相关和疑问。
对施工进展质量、施工技术、安保消费等方面启动片面监视。
按合同商定按时支付工程款。
第六条 乙方义务
乙方委派 同志为现场名目担任人,片面担任合同要求的各项上班。
乙方应片面、准确地依照国度技术规范、行业规范和设计院的设计要求启动粗浅设计,出设计施工图纸,并取得甲方的认可。
按甲方的要求片面配合其他工序或上班的实施(如门窗、空调、消防工程等),包括启动技术允许和相关节点处置。乙方应接受和配合甲方及监理单位对施工环节中的审核和实验抽检,乙方自身亦应该依照国度规范和设计要求启动各种须要的检测和实验,并承当一切费用。测验实验报告等应及时提供应甲方。
乙方施工范畴内的资料和渣滓自行运输,为此出现的和相关部门(如:环卫、渣土、交通)的外部协调相关乙方自行协调并承当相关费用。
第七条 安保施工与安保防护
乙方进入施工现场必定组织操作工人启动安保培训,并上交不凡工种上岗证,经甲方认可前方可施工,否则一切工序不得开工,否则形成的一切结果由乙方自傲。
乙方应遵守工程树立安保消费有关治理规则,严厉按安保规范启动施工,并随时接受行业安保审核人员依法实施的监视审核,采取必要的安保防护措施,消弭意外隐患。因为乙方安保治理不到位或措施不力形成意外的责任和因此而出现的费用,由乙方承当。
乙方施工所需的安保帽、安保带、上班服等由乙方自备。
乙方的人员、设备、资料等出现的一切意外或损失由乙方担任。
安保消费详细条款口头双方签署的《修建装置工程施工安保消费协定》。
第八条 施工变卦
施工中如出现对原设计、上班内容、材质启动变卦,必定经过甲方赞同后才可变卦。因乙方私自变卦设计出现的费用和由此造成甲方的间接损失,由乙方承当,延误的工期不予顺延。
第九条 工程价款计价规范及计价依据
施工价款确实定:
口头综合单价包干,详细为详见附件单价明细表:
人工市场多少钱动摇及政策调整、资料市场多少钱下跌等一切风险费用,费用不另参与。
施工环节中由甲方提供用水、用电。
合同暂定价:¥ 元(人民币大写 元整)。
第十条 对资料及质量的控制。
平装修一切施工资料
主材由乙方提供样板,经双方协商后确定资料单价,并将乙方所提供的样板启动封样。
甲供资料由甲方控制、乙方按需支付。
一切资料必定送甲方指定合乎条件的、经监理调查合格的实验室启动资料检测。
进场时必定及时通知甲方物资部人员及工程技术部人员启动抽检,否则形成的一切损失由乙方承当。
乙方驳回的资料的规格、型号、品牌、产地等均应合乎设计和甲方要求,资料选择动摇根绝以次充好,经常使用冒充伪劣产品。否则,乙方应承当相应的守约责任。
乙方经常使用的资料应合乎国度室内装修工程环保规范要求。
第十一条 结算及付款
甲方采取月付款的方式启动施工进展款的支付,每月验工批复后10日内支付当月批复验工值的80%的工程款,工程完工经初验优异后累计支付至累计批复验工产值的90%即中止支付。
工程所有完工,经联结验收确定优异后,乙方将按合同编制片面的结算报告,上报甲方。待甲方各相关部分和人员在结算意见书上签字后,按甲方的规则和程序启动结算审核上班。审核后的结算经甲方名目经理签字认可并加盖双方单位公章后结算书方能失效。工程结算后3个月内付至结算总金额的95%,工程质保期完毕后一个月内付清质量保修金(扣除培修支出费用和补救金)。
乙方委托 与甲方启开工程结算和工程款支付上班,甲方以支票的方式支付乙方工程款,每次付款时,乙方须向甲方提供相应金额的发票,否则,甲方有权拒绝支
第十二条 保险
乙方必定为从事风险作业的职工操持异常损伤保险,并为施工场地内自有人员生命财富和施工机械操持保险,支付保险费用。
意外出现时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或缩小损失。
第十三条 完工资料提供
工程完工经质检站验收优异后,乙方向甲方提供完整的完工资料。
第十四条 守约和争议
甲方和乙方在实行合同时出现争议,可以自行处置或要求有关主管部门调停,任何一方不愿和解、调停或和解、调停不成的,双方商定驳回向工程所在地人民法院起诉方式处置争议。
第十五条 其它
双方实行完合同所有义务,结算价款支付终了,乙方向甲方交付休息作业成绩,并经甲方验收满足要求后,本合同即告中断。
本合同未尽事宜,双方另行协商处置。
签署本合同时,承包人必定出具法人授权委托书,作为本合同的附件。
本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。
第十六条 合同解释顺序
1.合同的补充协定
2.本合同
第十七条 合同失效
合同订立时期: 年 月 日,双方签字盖章后即失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日